Договор на внедрение программного обеспечения 1с
Dolgovnet34.ru

Юридический портал

Договор на внедрение программного обеспечения 1с

Договор на внедрение ПО

Практические рекомендации по составлению договора на внедрение ПО

Предмет договора на внедрение программ для ЭВМ

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по внедрению программного обеспечения (далее – «ПО») на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Для указанной цели внедрения ПО наилучшим образом подходит договор возмездного оказания услуг, регулируемый гл.39 ГК РФ. В отличие от работ, услуги не имеют материального выражения, а потому реализуются и потребляются в процессе их оказания. Данное обстоятельство существенно снижает риски исполнителя, т.к. ему значительно проще доказать факт исполнения обязательств по договору со своей стороны.

1.2. Детальное описание оказываемых услуг, их стоимость, место, сроки и порядок оказания излагается в Приложениях к настоящему Договору, которые становятся его неотъемлемой частью с момента подписания обеими Сторонами.

Это универсальное условие договора позволяет сделать его максимально гибким. Нет смысла перечислять все услуги непосредственно в тексте договора на внедрение ПО, т.к. они весьма разнообразны и во многом зависят от конкретных договоренностей с каждым заказчиком в отдельности.

Обычно к услугам по внедрению программного обеспечения относятся:

  • предварительное изучение программно-аппаратной среды заказчика;
  • установка программ на аппаратных средствах заказчика;
  • настройку программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика;
  • адаптацию внедряемого ПО для обеспечения совместной работы программно-аппаратным комплексом заказчика;
  • обучение сотрудников заказчика требованиям к администрированию и приемам функционального использования поставляемого программного обеспечения;
  • консультирование и техническая поддержка внедренного ПО в течение определенного периода (может выноситься в отдельный договор на техподдержку).

2. Порядок оказания услуг по внедрению ПО

2.1. Услуги по внедрению ПО оказываются Исполнителем в строгом соответствии с графиком, согласованным Сторонами в соответствующем Приложении к настоящему Договору.

Сроки оказания услуг являются существенным условием договора. При их отсутствии договор не считается заключенным с вытекающими из этого неблагоприятными последствиями по невозможности его принудительного исполнения и сложности доказывания фактического исполнения в надлежащем виде.

2.2. Стороны обязуются назначить своих полномочных представителей для осуществления оперативного взаимодействия в рамках исполнения Договора путем обмена письмами с указанием их фамилий, телефонов и адресов электронной почты.

Данное условие требуется как для упрощения коммуникаций и принятия решений по ходу услуг, так и для оформления доказательств надлежащего выполнения обязательств по договору. В то же время для подписания закрывающих документов желательно указать иных лиц, действующих на основании устава или доверенностей.

2.3. Заказчик обязуется обеспечить свободный доступ сотрудников Исполнителя на территорию объектов в течение установленного на таком объекте рабочего времени и организацию рабочего места с предоставлением программно-аппаратных средств и каналов связи, необходимых для оказания услуг по Договору.

Не стоит забывать, что сроки оказания услуг прямо зависят встречных обязательств заказчика по организации работы на объекте, где планируется внедрение программного обеспечения, наличия и доступности ПАК, на который будут устанавливаться ПО, подготовке окружающей инфраструктуры и прочих моментов, за которые исполнитель не несет ответственности.

2.4. В случае нарушения Заказчиком обязанности по п.2.3. Договора сроки оказания Услуг соразмерно отодвигаются. Если указанное нарушение не будет исправлено Заказчиком в течение ________ Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков в полном объеме.

Данные условия страхуют исполнителя от недобросовестного поведения заказчика и ставят последнего в определенные временные рамки, так же как и исполнителя.

2.5. Заказчик вправе ознакомиться с ходом Услуг на любом этапе их оказания.

Для обеспечения качества услуг необходимо обеспечить контроль со стороны заказчика.

2.6. Если во время оказания Услуг возникает необходимость внести какие-либо изменения в задание или другие изменения в условия Договора, то такие изменения оформляются письменным соглашением Сторон.

Данное положение необходимо для обеспечения определенности во взаимоотношениях сторон. Решение по ключевым вопросам, существенно влияющим на процесс и результаты внедрения ПО, должны оформляться по общему соглашению.

3. Сдача услуг по договору на внедрение ПО

Договор на внедрение должен содержать четкую процедуру сдачи услуг. В противном случае обе стороны несут существенные риски недостижения планируемого результата.

Налоговое законодательство не требует оформления акта на оказание услуг, однако факт завершения и принятия услуг желательно подтверждать путем составления отдельного документа. Это может быть односторонний отчет или двусторонний акт в зависимости от потребностей сторон.

Также необходимо в явном виде описать в Договоре процедуру разрешения конфликтных ситуаций отказа или уклонения от приемки услуг: сроки предоставления мотивированных возражений, порядок их рассмотрения, предельные сроки повторного оказания услуг и т.д.

Договор на разработку (доработку) конфигурации программного продукта «1С»

на разработку (доработку) конфигурации программного продукта «1С»

г. Иваново “___” ____________ 20__ г.

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ________________________________________________________ действующего на основании ___________________________________________________________, с одной стороны

и индивидуальный предприниматель , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия 37 № 000 от 01.01.2001 г., выданного г. Иваново, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор подряда (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором срок выполнить работы, указанные в п. 1.2. Договора (далее по тексту – Работы), а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Содержание и объем выполнения Работ определяются в «Техническом задании» (Приложение к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Сроки выполнения Работ указаны в «Календарном плане работ» (Приложение к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Исключительные права на результаты Работ переходят к Заказчику после полной оплаты выполненных работ Исполнителю.

2. Срок действия договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Утвердить техническое задание на выполнение Работ.

3.1.2. Предоставить Исполнителю все необходимые материалы для проведения Работ в сроки, указанные в настоящем Договоре.

3.1.3. Оплатить Исполнителю выполнение Работ на условиях и в порядке, установленных Договором.

3.1.4. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Исполнителю.

3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1. Выполнить работы, указанные в техническом задании в сроки, установленные настоящим Договором.

3.2.2. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока.

3.2.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

– возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

– отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ;

– иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

3.2.4. Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда Заказчик нарушает свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Сроки выполнения Работ определяются поэтапно в «Календарном плане работ» (Приложение к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

4.2. Перенос сроков начала и окончания Работ на период просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств, предусмотренных п.3.1.3 Договора, дополнительно согласовывается Сторонами.

5. Стоимость Работ и порядок расчетов

5.1. Стоимость Работ по Договору составляет ______________ (__________ рублей 00 копеек), рублей. НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН). Стоимость Работ по Договору определена Сторонами в «Протоколе согласования договорной цены» (Приложение к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

5.2. Оплата по Договору производится в следующем порядке: в течении 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Договора Сторонами Заказчик осуществляет предварительную оплату этапа Работ в размере 50% (Пятьдесят) процентов от стоимости этапа Работ на основании счета Исполнителя. Оставшуюся часть стоимости этапа Работ Заказчик оплачивает в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки этапа Работ в соответствии с условиями Договора.

5.3. Способ оплаты по Договору производиться путем передачи Заказчиком наличных денежных средств Исполнителю.

Читать еще:  Признание договора купли продажи недействительным наследниками умершего собственника

6. Порядок сдачи и приемки Работ

6.1. Исполнитель передает Заказчику результаты Работ в срок, указанный в Календарном плане.

6.2. Приемка каждого этапа Работ или конечного результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

6.2.1. Исполнитель по завершении выполнения Работ (этапа Работ) в сроки, установленные в п. 4.1 Договора, предоставляет Заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки выполненных Работ.

6.2.2. Заказчик обязан в течении 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.6.2.1. Договора, принять выполненные Работы (результат Работ), подписать и вернуть Исполнителю один экземпляр акта сдачи-приемки Работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки Работ. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа Заказчика, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного Исполнителем.

6.3. При досрочном выполнении Исполнителем Работ Заказчик обязан принять и оплатить эти Работы на условиях Договора.

7. Гарантия качества работ

7.1. Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Исполнителем по Договору.

7.2. Гарантийный срок Работ устанавливается 3 (Три) месяца с даты подписания Сторонами конечного акта сдачи-приемки выполненных Работ.

7.3. Исполнитель обязуется исправить выявленные в процессе эксплуатации результатов Работ проблемы (недостатки), если они противоречат условиям технического задания.

7.4. Срок обнаружения ненадлежащего качества результатов Работ Заказчиком устанавливается в пределах гарантийного срока.

8. Ответственность сторон

8.1. За нарушения обязательств по данному Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае несоответствия результатов Работ характеристикам, указанным в Техническом задании, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя устранения указанных недостатков.

8.3. При установке программного обеспечения ответственность за невыполнение условий лицензионных соглашений возлагается на Заказчика.

8.4. В случае несвоевременной оплаты выполненных Работ Заказчиком Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

8.5. В случае нарушения сроков выполнения работ и передачи результатов Работ Заказчику Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненных своевременно Работ.

9. Основания и порядок расторжения договора

9.1. Договор может быть расторгнуть по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

9.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится по письменному требованию Сторон в течении 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Стороной такого требования.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.3.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Исполнителю часть установленной Договором стоимости Работ, пропорционально выполненной части Работ, до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

9.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.4.1. Существенного увеличения стоимости Работ или необходимости проведения дополнительных работ и отказа Заказчика от заключения дополнительного соглашения об увеличении стоимости Работ.

9.4.2. Задержка Заказчиком оплаты выполненных Работ более чем на 10 (Десять) рабочих дней.

10. Разрешение споров и разногласий

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, к которой они предъявлены, в течении 10 (Десяти) рабочих дней с даты их поступления.

10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату, либо доставляются лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон, указанным в п.15 Договора, с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу либо на электронный почтовый ящик, указанными в п.15 Договора. Такие претензионные письма имеют юридическую силу, в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п. 10.2 Договора.

10.4. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Иваново.

11. Условия конфиденциальности.

11.1. Условия настоящего Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы, или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали/станут известны без участия Сторон от третьих лиц.

11.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

11.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течении всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течении последующих 2 (Двух) лет.

11.4. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

12.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.12.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления (не позднее 3 (Трех) рабочих дней) известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом Государственной власти/управления Российской Федерации.

12.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.12.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные последней убытки.

12.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 12.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действуют эти обстоятельства и их последствия. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.

12.5. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

13.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

13.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

13.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становиться недействительным в течении срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течении срока действия Договора.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

13.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на это представителями Сторон.

13.6. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.

13.7. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого из Сторон.

14. Список приложений

14.1. Приложение – Техническое задание.

14.2. Приложение – Календарный план работ.

14.3. Приложение – Протокол согласования договорной цены.

15. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Пункты договора на разработку функционала в 1С

Доброго времени суток! Как чаще всего выглядят пункты договора на разработку функционала в 1С?
Юрист Заказчика внес следующие правки в предложенный договор:

1.В предмете договора было “1.1.1Настройка, внедрение программных продуктов семейства “1С””, юрист Заказчика пишет – “нужно расписать выполненную работу более конкретно и какой конкретно программный продукт”

2.В права и обязанности Исполнителя юрист добавляет следующие пункты – “2.1.2. Не разглашать сведения, (коммерческую тайну) ставшие ему известными в ходе выполнения работ (оказания услуг) предусмотренных п.1 настоящего договора, в течение 3-х лет с момента прекращения настоящего договора.
К коммерческой тайне относятся сведения, в том числе, о финансовых операциях как самого Общества, так и его деловых партнеров и клиентов, а также научную, техническую, юридическую, деловую и прочие виды документации, являющиеся собственностью Общества
2.1.3. Не передавать третьим лицам программные продукты, используемые Заказчиком.
2.1.4. Исполнитель обязуется передать Заказчику все пароли и иную защиту на программные продукты.

Читать еще:  Возможно ли составить соглашение перед заключением основного договора?

3.В правах и обязанностях заказчика юрист Заказчика вычеркнула следующий пункт – “3.1.5 Выполнять условия “Лицензионного соглашения”- соблюдать авторские права “1С”, не передавать программные продукты третьим лицам и не переносить самостоятельно на другие рабочие места.”

4.в стоимости работ почему-то повычеркивала пункты:
4.1Стоимость оказываемых услуг и выполняемых работ Исполнителем для Заказчика определяется, исходя из стоимости выполненных работ и оказанных услуг, зафиксированных в Акте приема-сдачи выполненных работ и оказанных услуг.
4.3 По завершению текущего месяца, либо по завершению какого-либо этапа работ стороны составляют Акт приема-сдачи выполненных работ и оказанных услуг, в котором отражают стоимость выполненных работ и оказанных услуг.
4.4 Расчет за выполненную работу и оказанные услуги производится Заказчиком в срок не позднее 10 дней с момента подписания Акта приема-сдачи выполненных работ и оказанных услуг, оформленного в установленном порядке.
4.5 Заказчик, принявший работу Исполнителя без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях приемки работ по настоящему Договору (явные недостатки).
4.7 При уклонении Заказчика от подписания Актов приема-сдачи выполненных работ и оказанных услуг согласно данного Договора или от принятия выполненной по настоящему Договору работы, оказанных услуг и если такое уклонение повлекло за собой просрочку Исполнителем сдачи произведенной по Договору работы, оказанных услуг, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы, оказанных услуг признается перешедшим к Заказчику с момента, когда сдача-приемка работы по условиям настоящего Договора должна была состояться.
4.8 При невыполнении Заказчиком п.п. 4.4 настоящего договора Исполнитель имеет право приостановить работы, либо расторгнуть договор в одностороннем порядке.

и вместо них добавила следующие пункты
Стоимость оказываемых услуг и выполняемых работ составляет ХХХХХ рублей. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в следующем порядке и сроки:
ХХХХХ руб. оплата в срок до ХХХХХ
ХХХХХ руб. оплата в срок до

5.В пункт “Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в течение 10 дней”

добавила в конце “со дня их обнаружения”

это же получается бессрочная ответственность?

И еще целый ряд правок

В частности по интеллектуальной собственности:
выглядело так:
7.1 Стороны соглашаются о том, что со дня подписания настоящего договора все права на использование ПП в неограниченном объеме в любой форме и любым способом, включая воспроизведение, распространение, а также модификацию ПП, в том числе перевод настройки ПП на другой язык (языки), принадлежат исключительно Исполнителю без ограничения сроков и территории.
7.2 Заказчик не должен пытаться осуществить действия, которые могли бы нарушить, или сделать недействительными указанные права Исполнителя в отношении интеллектуальной собственности на ПП.
7.3 В случае нарушения Заказчиком указанных в пункте 7.1,7.2 настоящего договора обязательств, Заказчик обязуется возместить Исполнителю убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), а также защитить Исполнителя от любых потерь, повреждений или расходов, вызванных прямо или косвенно нарушением указанных обязательств.

юрист Заказчика переписала все наоборот:
7.1 Стороны соглашаются о том, что со дня подписания настоящего договора все права на использование ПП в неограниченном объеме в любой форме и любым способом, включая воспроизведение, распространение, а также модификацию ПП, в том числе перевод настройки ПП на другой язык (языки), принадлежат исключительно Заказчику без ограничения сроков и территории.
7.2 Исполнитель не должен пытаться осуществить действия, которые могли бы нарушить, или сделать недействительными указанные права Заказчика в отношении интеллектуальной собственности на ПП.
7.3 В случае нарушения Исполнителем указанных в пункте 7.1,7.2 настоящего договора обязательств, Исполнитель обязуется возместить убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), а также защитить Исполнителя Заказчика от любых потерь, повреждений или расходов, вызванных прямо или косвенно нарушением указанных обязательств.

по ссылке выложил файл с текстом договора, в нем наглядно видно какой был договор и какие в него внесены правки юристом Заказчика
http://my-files.ru/uj4i8b

Прошу помочь советом – насколько адекватны правки и как чаще всего выглядят данные пункты договора по такого рода работам?

Договор на доработку конфигурации 1С

Программное обеспечение 1С служит для автоматизации задач управления и учета. Типовые решения существуют, но часто требуются индивидуальные настройки, так как каждое предприятие уникально. Для достижения максимального эффекта система настраивается и дорабатывается с учетом особенностей и специфики бизнес-процессов.

Договор по доработке ПО 1С позволяет, с одной стороны, защитить интересы Заказчика, а с другой – обозначить область ответственности Исполнителя. Документ приобретает юридическую силу с момента подписания сторонами. Он действует в течение прописанного срока до полного исполнения обязательств обоими участниками (в том числе по гарантии). Дополнительно оформляются приложения: техническое задание (ТЗ), календарный план работ, протокол согласования цены и др.

В организации право подписания договора на доработку компонентов 1С имеет генеральный и исполнительный директор, главный бухгалтер или другое должностное лицо в соответствии со штатным расписанием. Компания, которая оказывает программные услуги, должна иметь свидетельство о государственной регистрации (информация указывается в документе).

Права, обязанности и ответственность сторон

В соответствии с договором на доработку конфигурации 1С Заказчик должен:

  • утвердить ТЗ на выполнение настройки и доработки;
  • в установленные сроки предоставить Исполнителю материалы, которые потребуются для выполнения работ;
  • произвести оплату в порядке и на условиях, обозначенных в договоре на доработку 1С;
  • при выявлении обстоятельств, которые ухудшают результат мероприятий, или иных недостатков немедленно поставить в известность Исполнителя.

Обязанности Исполнителя в рамках договора на разработку программы 1С:

  • выполнить весь объем работ, указанный в техническом задании в установленные сроки;
  • в течение гарантийного срока своевременно устранить дефекты и недостатки, обнаруженные в ходе приемки работы;
  • приостановить работу и предупредить Заказчика, если выяснится, что исполнение технического задания приведет к неблагоприятным последствиям. Вопрос о дальнейших действиях должен быть решен в течение пяти календарных дней.

Обе стороны несут ответственность за несоблюдение условий по договору на разработку 1С в соответствии с действующим законодательством РФ:

  • при нарушении Заказчиком своих обязательств по договору о доработке 1С Исполнитель вправе не приступать к работе или приостановить свою деятельность;
  • несоответствие результатов проведенных мероприятий техническому заданию является основанием для выставления требования Исполнителю устранить недочеты;
  • ответственность за несоблюдение условий лицензионных соглашений возлагается на Заказчика;
  • при несвоевременной оплате выполненного заказа клиент уплачивает Исполнителю пеню (насчитывается за каждый просроченный день);
  • при нарушении сроков разработки программного обеспечения 1С и передачи результатов Заказчику, указанных в договоре, на Исполнителя налагается штраф.

От чего зависят сроки выполнения задачи?

Каждый договор на разработку программного обеспечения и настройку 1С отражает индивидуальные условия. Сроки напрямую зависят от объема работы: количества пользователей, разновидностей процессов, справочников, регистров, обработок. Также учитывается характер изменений: типовой или расширенный.

Для предотвращения срывов сроков Заказчик должен своевременно согласовывать все документы по проекту. Кроме того, нужно ответственно подойти к составлению технического задания к договору по доработке 1С. В нем должны быть четко прописаны особенности функционирования ПО, внешний вид пользовательского интерфейса, система отчетов и др. Конкретика позволит избежать спорных моментов.

Сдача, приемка и гарантии качества работ

Заказчик может производить приемку каждого отдельно завершенного этапа или общего итогового результата. Данные условия обсуждаются индивидуально и обязательно прописываются в договоре на разработку программных продуктов по 1С.

На ознакомление с разработками программного обеспечения 1С Заказчику дается 10 рабочих дней в соответствии с договором. Если клиента все устраивает, он расписывается в акте сдачи-приемки. Документ оформляется в двух экземплярах. Если есть обоснованные претензии, он отправляет Исполнителю мотивированный отказ.

Если указанный срок истек, а обратной связи от Заказчика нет, разработки программного обеспечения 1С считаются принятыми. По договору они подлежат оплате на основании одностороннего акта.

Читать еще:  Сумма в договоре купли-продажи

В течение трех месяцев с момента подписания итогового акта сдачи-приемки работы действует гарантия. Все проблемы, противоречащие условиям ТЗ, исполнитель исправляет оперативно и бесплатно.

Договор на доработку конфигурации продукта 1С может быть расторгнут по письменному требованию в одностороннем порядке. Со стороны Исполнителя основанием для этого может послужить задержка оплаты на срок более 10 дней, отказ оплачивать работу при увеличившемся объеме и т. д. Клиент может расторгнуть договор в любой момент, но только после уплаты Исполнителю суммы, пропорциональной выполненной им части заказа.

Документ перестает действовать после пяти дней с момента получения одной из сторон письменного требования. Если впоследствии возникнут споры или разногласия, они решаются путем переговоров либо в претензионном порядке.

Частые ошибки

В образцах типовых договоров на доработку 1С, скачанных из интернета, встречаются неточности, которые могут привести к судебным разбирательствам:

  • обтекаемое формулирование предмета договора. Из-за отсутствия конкретики каждая сторона трактует документ по-своему;
  • заведомо не выполнимый дедлайн. Отсутствие корректировки сроков при затягивании согласования проектной документации Заказчиком;
  • отсутствие подробного, тщательно проработанного техзадания на доработку 1С или заменяющего его документа другого образца в приложении к договору;
  • внесение ряда условий, заведомо невыгодных для одной из сторон;
  • не прописана четкая система приема выполненных работ. Договор на доработку 1С по такому образцу может привести к немотивированным отказам со стороны Заказчика;
  • абстрактные правила ведения документооборота по проекту. Передача документов (из рук в руки, по электронной почте и др.) без фиксации данного факта.

Для того чтобы исключить риск судебных разбирательств, срыва сроков, нужно учесть все важные моменты в договоре доработки 1С. Юристы компании Dicis помогут Вам составить документ без ошибок и с учетом всех персональных требований.

Договор на проект внедрения 1С:ERP (иной сложной системы) по схеме фикс-прайс

Настоящий шаблон был разработан с привлечением серьезной юридической компании в 2015 году и с тех пор уточняется и актуализируется.

На наш взгляд, этот договор позволяет соблюсти баланс интересов Исполнителя и Заказчика на проекте, при том, что ситуация входа сразу в договор по системе фикс-прайс таит в себе большое количество рисков для обеих сторон.

Желтым цветом в договоре выделены части, требующие внесения изменений под конкретную ситуацию на проекте.

Хочу обратить внимание, что в договоре нет случайных пунктов и к удалению частей договора нужно относиться очень ответственно, понимая как закрываются риски сторон в этом случае.

Если возникнут вопросы о назначении того или иного пункта – готов ответить на них в комментариях к публикации.

Скачать файлы

Специальные предложения

Новый вопрос

Обновление 15.08.19 11:30

См. также

Формирование договоров по шаблонам из Google Drive

Основная идея: бухгалтер / кадровик / директор может вносить правки в шаблоны договоров без участия программиста. Пользователь получает возможность редактировать шаблоны на Google диске и тут же формировать договоры по исправленным шаблонам из 1С. Заполненный по шаблону договор сохраняется на Google диск. Вместо пары десятков внешних печатных форм, в вашей базе всего одна внешняя обработка. Обработка разрабатывалась под КА 2. Тестировалась на КА 2.4.9.82, УТ 11.4.5.32, УТ 11.4.9.98. Несложно адаптируется под другие БСП-Конфигурации.

25.11.2019 4521 17 hlopik 19

Новый раздел на Инфостарте – Electronic Software Distribution Промо

Инфостарт напоминает: на нашем сайте можно купить не только ПО, связанное с 1С. В нашем арсенале – ESD-лицензии на ПО от ведущих вендоров: Microsoft, Kaspersky, ESET, Dr.Web, Аскон и другие.

  • Низкие цены, без скрытых платежей и наценок
  • Оперативная отгрузка
  • Возможность оплаты с личного счета (кешбек, обмен стартмани на рубли и т.п.)
  • Покупки идут в накопления для получения скидочных карт лояльности Silver (5%) и Gold (10%)

Шаблон разработки печатных форм и подключения к конфигурациям на БСП 2.х и БСП 3.0

«Вместо поставки внешних печатных форм в виде внешних обработок рекомендуется вести их разработку с помощью расширений конфигурации.» [ИТС, БСП гл. 3.38 Печать] У меня задачи типа «Требуется разработать печатную форму …» появляются регулярно, но с временными интервалами. Что бы вести разработку единообразно, для конфигураций на БСП, я заготовил шаблон для таких задачек, который позволяет мне сразу приступить к разработке макета и алгоритма формирования печатной формы, а «обертка» из БСП уже готова.

04.10.2019 17374 36 tolX5 16

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1

Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.

12.03.2019 19892 118 Asenka 27

Онлайн-интенсив “1C:Предприятие для программистов: Бухгалтерские задачи” с 22 июня по 8 июля 2020 г. Промо

Данный онлайн-курс предусматривает изучение механизмов платформы “1С:Предприятие”, которые предназначены для решения задач бухгалтерского учета. Курс предназначен для тех, кто уже имеет определенные навыки конфигурирования и программирования в системе “1С:Предприятие”, а также для опытных пользователей прикладного решения “1С:Бухгалтерия” и прочих прикладных решений, в которых реализованы соответствующие механизмы для автоматизации бухгалтерских задач.

Отправка электронной почты с помощью локального почтового клиента из 1С, развернутой под удаленным рабочим столом

Решение для интерактивной (нажал-отредактировал) отправки электронных писем и печатных форм через почтовый клиент (Thunderbird, Outlook) находящийся на локальном компьютере, из конфигурации 1С, развернутой под удаленным рабочим столом (RDP, remote-app). Подходит также для локального развертывания 1С. Представлен пример быстрой интеграции с конфигурациями “Управление торговлей 10.3”, “Управление производственным предприятием 1.3”, “Комплексная автоматизация 1.1”, “Бухгалтерия предприятия 2.0”.

21.09.2018 16028 10 stvorl 0

Простая подсистема согласования

Простая система согласования (утверждения), с простой установкой на любую конфигурацию с управляемыми формами.

27.03.2018 13012 58 eugenevk 23

Базовый курс для начинающих 1С-программистов. Онлайн-интенсив со 2 июня по 2 июля 2020 г. Промо

Данный онлайн-курс является начальной ступенью по изучению базовых принципов программирования в системе “1С:Предприятие” и предназначен для обучения 1С-программированию “с нуля”.

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой

1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок. 2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты. 3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).

26.01.2018 36118 538 p.ugrumov 96

Расширение возможностей печати: Вывод произвольного нижнего и верхнего колонтитула

Расширяем функционал вывода нижнего / верхнего колонтитула. Стандартно 1С имеет достаточно ограничений по выводу и наполнению колонтитулов содержимым, взять хотя бы такие, как вывод только текста и отсутствие ограничения на номер конечной страницы. А при разработке кода сталкиваешься с тем, что свой блок с нижним колонтитулом нужно прижимать к низу страницы. Казалось бы быстро решаемый вопрос, но и в нем есть нюансы. Сейчас я расскажу о том, как решалась эта задача. UPD 15.02.2018. Добавлен вывод верхнего колонтитула; Вывод колонтитулов на первой и последней странице управляется параметрами; Научился считать страницы: Добавлено заполнение переменных аналогичных стандартным из колонтитулов; Задаются форматы даты и времени. Ограничения прежние: 1. Повторно сформировать табличный документ после смены параметров страницы интерактивно.; 2. Передавать данные для более плотной печати как можно более мелко нарезанными кусками.

29.12.2017 28534 25 agent00mouse 0

Базовый курс по обмену данными в системе 1С:Предприятие. Онлайн-интенсив с 12 по 28 мая 2020 г. Промо

Данный онлайн-курс предусматривает изучение механизмов платформы “1С:Предприятие”, обеспечивающих обмен данными между различными прикладными 1С-решениями и взаимодействие с другими информационными системами. Курс предназначен для тех, кто уже имеет определенные навыки конфигурирования и программирования в системе “1С:Предприятие”.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Наименование Файл Версия Размер